Umowa o wykonanie strony internetowej / landing page / link hubu — B2B
1. Strony
Zamawiający: [pełna nazwa firmy, adres, NIP, KRS/CEIDG, reprezentacja].
Wykonawca: Oscanre sp. z o.o. prowadząca markę Stronoteka.
2. Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego: [opis strony / landing page / link hubu], zgodnie z zakresem opisanym w załączniku lub zaakceptowanej ofercie.
3. Zakres i wyłączenia
Zakres obejmuje wyłącznie elementy wyraźnie wskazane w ofercie. Poza zakresem pozostają w szczególności: rozbudowane integracje, copywriting ponad ustalony limit, sesje zdjęciowe, zakup domeny, hosting, płatne wtyczki, systemy płatności, zaawansowane SEO, administracja po wdrożeniu i stały support — chyba że strony uzgodnią inaczej.
4. Materiały i odpowiedzialność Zamawiającego
Zamawiający dostarcza materiały i oświadcza, że ma do nich prawa. Zamawiający odpowiada za zgodność danych firmy, treści oferty, cenników, zdjęć, znaków towarowych i materiałów prawnych.
5. Harmonogram
Termin realizacji: [termin], liczony od otrzymania kompletu materiałów i płatności wymaganej do rozpoczęcia prac. Opóźnienie Zamawiającego przesuwa terminy.
6. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie: [kwota netto/brutto]. Płatność: [zaliczka / etapy / całość z góry]. Brak płatności uprawnia Wykonawcę do wstrzymania prac.
7. Poprawki
Umowa obejmuje [liczba] rund poprawek w ustalonym zakresie. Zmiana koncepcji, dodanie funkcji lub nowych sekcji wymaga osobnej wyceny.
8. Odbiór
Projekt przekazuje się do akceptacji drogą elektroniczną. Brak uwag w terminie [np. 3 dni robocze] oznacza akceptację etapu lub całości.
9. Prawa autorskie
Po zapłacie pełnego wynagrodzenia Wykonawca przenosi prawa / udziela licencji w zakresie wskazanym w umowie. Komponenty standardowe, know-how, biblioteki i rozwiązania wielokrotnego użytku pozostają przy Wykonawcy lub podlegają licencjom zewnętrznym.
10. Odpowiedzialność
Wykonawca nie gwarantuje określonych wyników sprzedażowych, pozycji SEO, zasięgów ani liczby zapytań. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego będącego przedsiębiorcą może być ograniczona do wartości wynagrodzenia netto zapłaconego za dany etap, z wyjątkiem przypadków, w których takie ograniczenie byłoby niedopuszczalne.
11. Poufność
Strony zobowiązują się zachować w poufności informacje techniczne, biznesowe i handlowe, chyba że są publicznie dostępne albo ujawnienie jest wymagane prawem.
12. Portfolio
Wykonawca może oznaczyć realizację w portfolio i materiałach sprzedażowych, chyba że Zamawiający zgłosi sprzeciw albo strony uzgodnią embargo.
13. Sąd i prawo
Prawo właściwe: prawo polskie. Sąd właściwy dla sporów B2B: sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.